桐乡市开发区(高桥街道)2024年农村道路品质提升工程（乡村道路改造-骑荆线至扶驾桥)招标公告

桐乡市开发区 (高桥街道)2024年农村道路品质提升工程（乡村道路改造-骑荆线至扶驾桥) 招标公告

1、招标条件

本招标项目 桐乡市开发区 (高桥街道)2024年农村道路品质提升工程（乡村道路改造-骑荆线至扶驾桥) ，项目业主及招标人:**** 桐乡市****处 ，项目编号 为 高招 2 024 - 073 号 ， 建设资金 由 财政 资金 ，资 金已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审，资格审查条件详见本工程招标文件第二章投标人须知附录 1- 5 。

2、项目概况与招标范围

本项目位于 桐乡市****村 ， 项目计划投资 约 1 95 万元 ， 工期： 2个月 ， 质量目标要求： 标段工程竣（交）工验收的质量评定合格及以上 ， 本工程招标范围:**** 道路白改黑和 交通安全设施 等工程施工，具体详见设计施工图及工程量清单 。本次主要内容为 K0+200~K2+****， 道路白改黑和 交通安全设施 。 本次招标 共设一个施工标段。

3、投标人资格要求

3.1 具有 独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工能力的企业。 被列入桐乡市****中心和 桐乡经济开发区（高桥街道） 招标采购中心黑名单或不良记录的潜在投标人及项目经理不得参加本次投标。

3.2 项目经理：具有 公路工程二级及以上建造师资质 。

附：资格审查条件 ( 最低要求 )

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质应列入交通运输部网站（http://****）中“全国****场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称:****。

3.5 投标人未被“信用中国”网站（http://****）列入严重失信主体名单；投标人未被“信用中国（浙江）”网站（http://****）列入黑名单。

3.6 与招标人:****、其他组织或者个人，不得参加投标。单位:****（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位:****。

4、招标文件的获取

本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请 于 202 4 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 4 日，登录 “桐乡市****网”，通过“桐乡市****平台”自主注册并下载招标文件和相关附件（自主注册链接：http://****:8000/TPBidder/memberLogin）。技术支持联系电话：江苏****司****、0573-****。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人:****，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间为 2024 年 7 月 4 日 14 时 00 分，投标人应当于投标 截止时间前将投标文件递交至 桐乡数字经济双创中心 (****北侧)五号楼二楼 。

5.3 逾期送达或者未送达指定地点:****，招标人:****。

6、发布公告的媒介

嘉兴****网（桐乡） http://****/col/col****/index.html。

7、联系方式

桐乡市****处 0573- ****

浙江****司 0573-****

桐乡经济开发区（高桥街道）招投标中心 0573-****

桐乡市****处

浙江****司

桐乡经济开发区（高桥街道）招投标中心

2024 年 6 月 27 日

附录 1 资格审查文件（资质最低条件）

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：投标人应在 “ 2021 年 1月1日以来完成的类似项目情况表”应附：①中标通知书复印件；②合同协议书复印件；③质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督部门对各参建单位:****）的复印件；④从“浙江****场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的施工单位名称:****，否则业绩不予认可。以下情形除外：①施工单位名称:****，施工单位名称:****，但需提供法定部门的批准材料。②相关业绩信息发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，公路施工业绩信息在浙江****场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国****网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人:****）

附录 5 资格审查条件（项目经理最低要求）

注： 1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国****网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人:****）。

2.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息及安全生产考核合格证书信息在浙江****部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。